
合同法上沒(méi)有滯納金的概念,滯納金是行政法上的概念,是針對(duì)稅收、行政收費(fèi)或者行政罰款而言的。合同違約的情況下 ,違約人應(yīng)當(dāng)按照合同約定向?qū)Ψ街Ц哆`約金。合同沒(méi)有約定違約金的,不需要支付違約金,但應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因違約而造成的損失。...
用工單位與勞務(wù)分包單位之間的合同爭(zhēng)議,不屬于用人單位和職工間的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛,而屬于民事合同關(guān)系,所以不能夠申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁,應(yīng)該通過(guò)法院訴訟途徑解決。 具體的糾紛處理方式: 1、總承包企業(yè)或?qū)I(yè)施工企業(yè)與不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)簽定的勞務(wù)分包合同。 這樣的合同,根據(jù)《最高人民法院若干審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第1條和《合同法》等規(guī)定被認(rèn)定為無(wú)效合同。合同無(wú)效后的處理:如果勞務(wù)分包企業(yè)提供勞務(wù)的工程合格,勞務(wù)分包企業(yè)依據(jù)《解《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件的適用法律問(wèn)題......
建設(shè)工程合同工期延誤后,主要要看合同中是否約定延誤責(zé)任,如果實(shí)際延誤的情形符合合同中約定的延期免責(zé)情形,或者是由不可抗力造成,并且有證據(jù)證明上述情形。那么根據(jù)實(shí)際情況,順延工期即可,否則合同違約方要對(duì)合同相對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。 建設(shè)工程施工合同沒(méi)有約定逾期完工違約責(zé)任的,怎么處理建設(shè)工程施工合同沒(méi)有約定逾期完工違約責(zé)任,不等于造成建設(shè)工程逾期的相關(guān)方不需要承擔(dān)責(zé)任。因建設(shè)工程逾期而產(chǎn)生損失的單位和個(gè)人,可以根據(jù)自己的實(shí)際損失,要求造成建設(shè)工程逾期的相關(guān)責(zé)任方予以賠嘗。這里的損失,包括可得利益。...
計(jì)合同糾紛怎么處理.jpg)
建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款的合同。通常包括建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。如果因建設(shè)工程合同發(fā)生糾紛,首先應(yīng)當(dāng)注意該工程合同是否有效,若有效,再進(jìn)一步分析是否能夠根據(jù)合同約定的內(nèi)容維護(hù)自身權(quán)益,比如要求對(duì)方支付工程款、承...
一、在工程結(jié)算糾紛中,約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)二、在工程結(jié)算糾紛中,約定對(duì)工程結(jié)算審查的期限三、在工程結(jié)算糾紛中,沒(méi)有約定工程結(jié)算審查的期限 四、在工程結(jié)算糾紛中,發(fā)包方既不作驗(yàn)收,也不簽收結(jié)算文件 在工程結(jié)算糾紛中,如果發(fā)包方不作竣工...
根據(jù)《合同法》第283條、第284條、第285條的規(guī)定,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)對(duì)以下違約行為負(fù)違約責(zé)任:1、發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。建設(shè)工程合同在性質(zhì)...
用工單位與勞務(wù)分包單位之間的合同爭(zhēng)議,不屬于用人單位和職工間的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛,而屬于民事合同關(guān)系,所以不能夠申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁,應(yīng)該通過(guò)法院訴訟途徑解決。 具體的糾紛處理方式: 1、總承包企業(yè)或?qū)I(yè)施工企業(yè)與不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)簽定的勞務(wù)分包合同。...
司法實(shí)務(wù)中,合同糾紛是一種非常常見(jiàn)的糾紛。出現(xiàn)合同糾紛的情形要么為一方拒絕履行合同或是履行合同不符合約定,要么是合同雙方對(duì)合同的履行發(fā)生了分歧,沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。那么遇見(jiàn)這種情況,大家應(yīng)該怎么處理呢。根據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定,當(dāng)事人可以通過(guò)和解...