最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋第十六條當(dāng)事人以約定的違約金過高為由請(qǐng)求減少的，應(yīng)當(dāng)以違約金超過造成損失的30%為標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)減少；以當(dāng)事人約定的違約金低于造成的損失為由要求增加的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約造成的損失確定違約金的數(shù)額。
第十七條商品房買賣合同中未約定違約金或者損失賠償金的計(jì)算方法。違約金或者損失賠償金的數(shù)額可以參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定:逾期付款的，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)收取逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)，按照未支付的購房款總額計(jì)算。
房屋逾期交付使用的，按照相關(guān)主管部門公布的或有資質(zhì)的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的逾期期間同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。

雙方在合同中有約定的，按照合同約定的數(shù)額賠償，但對(duì)違約金的數(shù)額或者損失賠償?shù)挠?jì)算方法沒有約定。違約金或者損失賠償金的數(shù)額可以參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定:逾期付款的，按照未支付的購房總價(jià)款和中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)收取逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
房屋逾期交付使用的，按照相關(guān)主管部門公布的或有資質(zhì)的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的逾期期間同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。

違約金的數(shù)額由雙方在合同中約定。沒有約定的，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)確定違約金:
1。由于房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方的過錯(cuò)，未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交付房地產(chǎn)的，轉(zhuǎn)讓方向受讓人支付的違約金為已收轉(zhuǎn)讓價(jià)款的兩倍，利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算。2 .
。房地產(chǎn)受讓人因過錯(cuò)未在約定時(shí)間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付的違約金為遲付轉(zhuǎn)讓價(jià)款按中國人民銀行同期存款利率計(jì)算的兩倍利息。

因違約給對(duì)方造成的損失，根據(jù)實(shí)際情況另行計(jì)算。

論違約金的計(jì)算期限。
有兩種情況。第一種是商品房買賣合同約定的交付日期為違約金計(jì)算的起點(diǎn)，實(shí)際交付日期為起點(diǎn)。
這里有兩種實(shí)際交貨日期。一種是滿足交付條件的，以實(shí)際交付日期為準(zhǔn)；二是在不具備交付條件的前提下，交付條件具備，以實(shí)際交付日期為準(zhǔn)。
第二種方法仍以商品房買賣合同約定的交付日期為計(jì)算違約金的起點(diǎn)，起點(diǎn)為開發(fā)商交付的交付通知中確定的交付日期。
但是，這種情況需要兩個(gè)前提條件。一是商品房具備交付條件，二是開發(fā)商交付通知符合商品房買賣合同中關(guān)于通知交付形式的約定或法律的相關(guān)規(guī)定。

江西省逾期交房(江西省逾期交房違約金)

沒有，你可以提起由于對(duì)方違約對(duì)你造成的損失進(jìn)行救濟(jì)！大家好！我想請(qǐng)教一下，我們江西省新余市的商品房因個(gè)人原因，在通知交房時(shí)沒去辦理，隔了一年后才去辦理有政策規(guī)定，這個(gè)不需要全額繳納，各地的規(guī)定不一樣啊，一般都是不住的收取百分之80上饒老火車站安置房逾期交房怎么賠償一、交房指的是依據(jù)商品房買賣合同的約定,開發(fā)商在合同約定的交房期限內(nèi)將符合約定交付條件的住宅交付于買受人的行為。該合同約定的日期具有法律效力的。標(biāo)志著小區(qū)物業(yè)管理建設(shè)正式啟動(dòng)，物業(yè)管理企業(yè)和業(yè)主、用戶共同管理和相互監(jiān)督局勢(shì)已然形成?！　?.....

江西省高級(jí)法院開發(fā)商逾期交房(江西省高級(jí)法院開發(fā)商逾期交房)

延期交房，是指開發(fā)商沒有按照合同約定的日期將房屋交付給購房人。開發(fā)商延期交房，購房人可以催促交房。經(jīng)過催告后三個(gè)月仍未交房的，購房人可以要求解除合同，開發(fā)商賠償損失?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》：第十五條根據(jù)《合同法》第九十四條的規(guī)定，出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未履行，當(dāng)事人一方請(qǐng)求解除合同的，應(yīng)予支持，但當(dāng)事人另有約定的除外。法律沒有規(guī)定或者當(dāng)事人沒有約定，經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人催告后，解除權(quán)行使的合理期限為三個(gè)月。......

江西開發(fā)商逾期交房被起訴(開發(fā)商逾期交房起訴期限)

開發(fā)商必須承擔(dān)延期交房的違約責(zé)任。但是開發(fā)商交房了嗎？現(xiàn)在開發(fā)商還沒交房，起訴法院很難判定違約責(zé)任，因?yàn)檫`約的孩子還在繼續(xù)。開發(fā)商遲遲不交房，有可能是當(dāng)?shù)卣畢⑴c其中。其實(shí)先要保證交房，再談違約責(zé)任?？梢钥紤]向上級(jí)法院反映，要求依法立案審理，也可以等待相關(guān)部門的解決方案。開發(fā)商總是要支付一定數(shù)額的違約金。開發(fā)商逾期不交房是否可以起訴？你和開發(fā)商沒有直接的法律關(guān)系，所以你無權(quán)起訴開發(fā)商?？梢远酱俨疬w單位盡快處理。...