尊敬的法官：

您好！

在此，我代表建設(shè)單位，就本案件與施工單位之間產(chǎn)生的建設(shè)施工合同糾紛逾期付款問題，向貴法院提起訴訟。我單位與施工單位于2023年簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，合同約定工程款支付時間及支付方式。然而，自合同簽訂以來，施工單位截至2023年已累計逾期付款超過3個月，給建設(shè)單位帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困擾。為了維護(hù)我單位的合法權(quán)益，現(xiàn)向貴法院提起訴訟，請求支持我單位的訴訟請求。

一、關(guān)于逾期付款問題的原因

1. 施工單位自身原因

施工單位在施工過程中，由于各種原因，如材料供應(yīng)短缺、工人罷工等，導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤，從而導(dǎo)致逾期付款。

2. 建設(shè)單位原因

建設(shè)單位在工程驗收過程中，發(fā)現(xiàn)部分施工單位提交的施工進(jìn)度報告與實際情況不符，存在一定的工程質(zhì)量問題，故而要求施工單位作出相應(yīng)的調(diào)整。但施工單位未能及時進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致施工進(jìn)度拖延。

3. 不可抗力因素

在施工過程中，受到不可抗力因素的影響，如自然災(zāi)害、政策變動等，導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤，工程款支付時間相應(yīng)順延。

二、訴訟請求

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《建設(shè)工程施工合同》的相關(guān)規(guī)定，施工單位逾期付款給建設(shè)單位帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困擾，故我單位要求貴法院依法支持我單位的訴訟請求，具體如下：

1. 被告立即停止逾期付款行為，按照合同約定的付款時間支付工程款，截至逾期付款超過3個月的部分，自逾期付款之日起，按合同約定的利率支付資金占用期間的利息；

2. 被告承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。

三、訴訟事實和理由

1. 合同約定

根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》，被告應(yīng)于每月15日之前將上月工程的進(jìn)度付款申請?zhí)峤恢猎嫣帲鎽?yīng)在收到申請后15日內(nèi)完成審批，并將審批結(jié)果通知被告。若被告逾期未提交付款申請，則視為已通過審批，原告應(yīng)按合同約定支付工程款。

2. 實際支付情況

自合同簽訂以來，被告累計逾期付款超過3個月，且未能就逾期付款問題與原告進(jìn)行溝通與協(xié)商。

3. 法律依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》第三十八條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同的約定全面履行自己的義務(wù)。一方當(dāng)事人逾期履行主要債務(wù)，另一方當(dāng)事人可以請求其承擔(dān)違約責(zé)任?！?/p>

根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》第五十六條規(guī)定：“施工單位未按期提交進(jìn)度付款申請，或者雖提交申請，但未通過審批的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期付款的責(zé)任。”

基于上述事實和理由，我單位特向貴法院提起訴訟，請求貴法院依法支持我單位的訴訟請求，維護(hù)我單位的合法權(quán)益。

此致

敬禮！

上海建設(shè)施工合同糾紛逾期付款代理詞(上海建設(shè)施工合同糾紛逾期付款代理詞)

代理詞是案件代理人在法庭辯論階段發(fā)表的對案件較為全面的觀點，希望法官采納，所以應(yīng)當(dāng)著重注意下列問題：（1）根據(jù)案件具體情況，認(rèn)真分析該案中合同是否生效，以及合同的效力，因為未生效和無效的合同，其法律后果與責(zé)任承擔(dān)與有效合同是不同的，這是選定請求權(quán)基礎(chǔ)所必須的一個分析過程。（2）立足于事實和法律，通過證據(jù)的分析來形成法律事實，并根據(jù)法律事實來正確適用法律，從而獲得法官的支持。（3）合同糾紛代理詞應(yīng)當(dāng)隨著證據(jù)的完善不斷修改，及時補(bǔ)充你的觀點和意見。（4）要注意對方的答辯理由和證據(jù)，有針對性的反駁對方......

上海買賣合同糾紛代理詞逾期利息(買賣合同司法解釋逾期付款利息)

有權(quán)主張，雖然合同沒有約定，但是違約一方對合同另一方造成的損失也是需要承擔(dān)一部分損失賠償?shù)摹?根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理買賣合同案件中適用法律問題的解釋》第二十四條第四款的規(guī)定買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，參照逾期罰息利率標(biāo)準(zhǔn)計算買賣合同逾期付款利息怎么算在合同違約中，逾期付款是最為常見的。 計算逾期付款利息的時間起點相對比較容易確定，應(yīng)當(dāng)自債務(wù)人違約之日起計算。在當(dāng)事......

逾期交房違約金訴訟代理詞(逾期交房代理詞 成功)

逾期交房違約金一般是按日計算的，開發(fā)商每逾期一日并產(chǎn)生一日的違約金，違約越久，違約金總數(shù)會越多。在訴訟時，開發(fā)商會援引《民法通則》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定，以違約金過高為由要求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)適當(dāng)減少違約金數(shù)額。 　　針對房開商的這一抗辯，房開商主張違約金過高，其應(yīng)對違約金過高負(fù)有舉證責(zé)任，即應(yīng)對違約造成的損失負(fù)有舉證責(zé)任，只有證明違約金確實超過損失的30%，其主張方可成立。否則，每日萬分之幾的違約金并不算過高?！　《?、商品房交房注意事......