国产精品老熟女露脸视频,国产成人无码av在线播放不卡,国产精品v欧美精品v日韩精品,国产国产乱老熟女视频网站97,风流老熟女一区二区三区

工程合同工期順延情形總結(jié)!

2023-06-06 08:43發(fā)布

工程合同工期順延情形總結(jié)!

  1、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間開工的,以實(shí)際開工時(shí)間作為工期的起算點(diǎn),工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時(shí)間。

  2、雖然進(jìn)場,但開工條件不具備的。如達(dá)不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。

  3、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間提供符合要求的圖紙的。

  4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。

  5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時(shí)發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的。

  6、設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加的。

  7、發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)、勘察報(bào)告及其他書面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的。

  8、發(fā)包人增加合同外工程的,該工程另行計(jì)算工期,在原合同工期中順延。

  9、非發(fā)包人原因造成停水、停電、停氣等累計(jì)超過8小時(shí)的(本條在2013版施工合同中已經(jīng)刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān))。

  10、發(fā)包方供應(yīng)材料的,因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。

  11、不可擴(kuò)抗力,如臺(tái)風(fēng)造成、政府指令(如高考、召開重要會(huì)議)要求停工等。

  12、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。

  13、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。

  14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包人要求開挖重新驗(yàn)收,且驗(yàn)收結(jié)合格的。

  15、發(fā)包人直接發(fā)包工程的施工人原因造成工期延誤的。

  16、發(fā)包人與承包人在施工過程中因已完成工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議,承包人為避免損失擴(kuò)大暫停施工,但最終確定已完成工程質(zhì)量合格的。

  17、發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬問題、相鄰關(guān)系等問題,相關(guān)第三人影響承包人正常施工的。

  18、因異常惡劣氣候但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤的。

  19、不利物質(zhì)條件但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤。

  20、其他因發(fā)包方原因造成工期延誤的情形。

  發(fā)生這些情況下,理論上來說均可以要求順延工期。當(dāng)然在實(shí)踐能否順延工期、順延工期后能否在法律上得到支持、能否據(jù)此進(jìn)行索賠(工期延誤與索賠是相應(yīng)關(guān)聯(lián)一對概念)還是一個(gè)非常復(fù)雜的問題。因?yàn)橐环矫嫘枰唧w問題具體應(yīng)對,另一方面工期的順延還涉及順延程序、證據(jù)固定、索賠權(quán)利的主張等系列的問題。

  現(xiàn)實(shí)中,要是發(fā)生了上述二十種情形之一的話,則就可以要求將之前約定好的工期順延,至于順延到什么時(shí)候,則需要具體問題具體分析,至少要確定一個(gè)比較合理的順延期限才可以。

  轉(zhuǎn)自建筑工程法律界


相關(guān)知識(shí)

    建設(shè)工程工期延誤糾紛中,如何分配舉證責(zé)任

    來源:工程建筑 時(shí)間:2022-04-20 20:02

    內(nèi)容提要:工期延誤是建設(shè)工程施工過程中的常見問題,而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí),發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過程中,承包人又往往會(huì)以工程量增...

    建設(shè)工程工期延誤糾紛中,如何分配舉證責(zé)任?

    來源:工程建筑 時(shí)間:2021-12-20 17:28

    內(nèi)容提要:工期延誤是建設(shè)工程施工過程中的常見問題,而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí),發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過程中,承包人又往往會(huì)以工程量增...

    建設(shè)工程工期延誤責(zé)任認(rèn)定問題

    來源:工程建筑 時(shí)間:2022-06-21 10:58

    在建設(shè)工程施工合同中,工期延誤問題較為常見,因此主張工期延誤違約或損失賠償責(zé)任也是建設(shè)工程合同糾紛的主要爭議點(diǎn)之一。發(fā)包方往往會(huì)要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任,而承包方則以發(fā)包人未按合同約定提供原材料、設(shè)備,增加工程量,圖紙變更設(shè)計(jì)、未按約支付...

    關(guān)于承包人停工損失的賠償問題

    來源:其它 時(shí)間:2022-04-02 11:16

    案情簡介  原告:河南省某工程有限公司  被告:洛陽某學(xué)院  被告:河南某建筑集團(tuán)有限公司  1998年6月18日,洛陽某學(xué)院(以下簡稱學(xué)院)與河南某建筑集團(tuán)有限公司(以下簡稱建筑公司)簽訂合同,約定建筑公司承建學(xué)院的成教樓、住宅樓工程項(xiàng)目...

    建設(shè)工程索賠與反索賠案例之文物及地下障礙物

    來源:工程建筑 時(shí)間:2022-07-13 11:01

    索賠案例案例一:A公司就高速公路建設(shè)通過招標(biāo)形式委托B公司施工,A公司提供了招標(biāo)圖紙及地勘報(bào)告,均未記載施工現(xiàn)場地下有異常。B公司在施工中挖出古墓若干座,導(dǎo)致公路建設(shè)施工停工14個(gè)月,造成各項(xiàng)損失140萬元,B公司將該事件通知A公司并墊付損...

    確認(rèn)工程開工日期的司法觀點(diǎn)及對承包人的管理建議!

    來源:工程建筑 時(shí)間:2021-12-22 08:27

    在發(fā)包人與之間發(fā)生糾紛時(shí),尤其是在發(fā)包人因承包人工期違約提出索賠,或者承包人因索要工程款而提起民事訴訟時(shí),發(fā)包人往往會(huì)提出工期索賠的反訴,那么開竣工日期的確定就會(huì)成為雙方面臨的首要問題。工程開工時(shí)間的確認(rèn)涉及到工程工期是否違約及是否需要相應(yīng)...

    建設(shè)工程索賠與反索賠案例之監(jiān)理人延期檢查隱蔽工程或重新檢查已覆蓋隱蔽工程

    來源:工程建筑 時(shí)間:2022-04-20 11:10

    索賠案例發(fā)包人A公司與承包人B公司簽訂供水管線《建設(shè)工程施工合同》,A公司委托C公司為本工程監(jiān)理人?!督ㄔO(shè)工程施工合同》對工期、質(zhì)量、驗(yàn)收、撥款、結(jié)算等事項(xiàng)均作出詳細(xì)約定,其中關(guān)于隱蔽工程檢査程序約定工程隱蔽部位經(jīng)承包人自檢確認(rèn)具備覆蓋條件...

    福建泉港疫情最新情況 最新消息(泉港疫情導(dǎo)致逾期交房)

    來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2022-05-13 19:51

    不承擔(dān)。疫情屬于不可抗力,根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定,因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。 當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對...

    建設(shè)工程施工合同——腳手架分包合同法律實(shí)務(wù)

    來源:工程建筑 時(shí)間:2022-06-05 11:50

    在建設(shè)工程施工過程中,都會(huì)用到施工腳手架。使用形式有的純?yōu)槟_手架租賃,較多的為腳手架租賃帶勞務(wù)。這些合同一般都由總包方和出租人簽訂,由于腳手架在工程總造價(jià)中對應(yīng)的比例并不高,往往還會(huì)出現(xiàn)腳手架超期使用,鋼管扣件丟失等情況,因此,出租房和總包...

    施工合同糾紛解決有哪些

    來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2021-10-29 03:10

    注意事項(xiàng)如下: 目前國內(nèi)建筑市場的惡性競爭導(dǎo)致施工企業(yè)工程利潤長期在低水平運(yùn)行,且發(fā)包人拖欠工程款的情況相當(dāng)嚴(yán)重,而施工企業(yè)由于項(xiàng)目現(xiàn)場管理不到位、簽證資料不完善導(dǎo)致工期延誤或者出現(xiàn)工程質(zhì)量問題而引發(fā)業(yè)主提出高額索賠、最終導(dǎo)致施工單位倒賠...

相關(guān)問題