建筑勞務(wù)工程承包協(xié)議書 發(fā)包人(全稱)：以下簡稱(甲方) 承包人(全稱)：以下簡稱(乙方) 遵循平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方洽商，甲方______承建______工程中相關(guān)分項工程發(fā)包人給乙方實施完成，為明確雙方責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。 一、工程概況： 1、施工地點： 2、工程名稱： 3、建筑規(guī)模： 4、結(jié)構(gòu)類型： 二、乙方承包工程范圍： 1、甲方向乙方提供經(jīng)審查的設(shè)計施工圖紙(除土石方工程、給、排水工程、電、氣、暖工程、外墻保溫、隔熱工程、門窗工程、外墻漆、涂飾工程、陽臺欄桿、樓梯欄桿、防水工程外)均由乙方組織人員完成。 2、本工程所需用的機(jī)械設(shè)備，除塔吊、龍門吊、攪拌機(jī)由甲方提供外，其余機(jī)械均由乙方自備。 3、本工程建筑材料的提供:所有建筑材料(如：鋼材、水泥、砼、磚、砂子、石子等材料)均由甲方提供。 4、本工程所使用的周、輔助材料(除乙方鋼筋工需用的綁扎絲、切割片、焊條、焊劑和架模工所需的鐵絲、釘子外)其余均由甲方提供。 三、工程工期要求： 從____年___月____日至___年___月___日完工，總工期日歷天：_____天，乙方開工前十日內(nèi)，乙方向甲方提供總進(jìn)度計劃，每月提供月進(jìn)度計劃和每月完成情況報表，乙方按進(jìn)度計劃組織施工，滿足甲方的總工期要求，當(dāng)甲方原因(除人力不可抗力的自然災(zāi)害)影響工期或停工待料時，工期相應(yīng)順延，超過7天時，按現(xiàn)場實有人數(shù)每人每天____元補(bǔ)償給乙方工人生活費(fèi)。 四、質(zhì)量要求： 1、質(zhì)量要求：合格。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按工程所在地現(xiàn)行施工規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)。 2、若乙方出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時。應(yīng)返工重做，造成甲方材料損失費(fèi)用按成本價2倍計算賠付。此賠付由甲方直接在本月的勞務(wù)工資中扣除。 3、乙方在施工過程中若出現(xiàn)材料浪費(fèi)，按成本價3倍計算賠付，若出現(xiàn)工地材料偷盜變賣等情況，經(jīng)發(fā)現(xiàn)后按原價10倍處罰，情節(jié)嚴(yán)重時移交公安機(jī)關(guān)處理。 五、安全責(zé)任： 1、乙方在施工過程中嚴(yán)格按照本工種的安全操作規(guī)程和安全技術(shù)交底進(jìn)行施工作業(yè)，做到不蠻干、不冒險、不違章。 2、乙方根據(jù)現(xiàn)場情況，按照J(rèn)GJ59-2011的檢查標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)時、有效、搭設(shè)可靠的安全防護(hù)設(shè)施。 3、乙方不得聘用不宜從事建筑行業(yè)或患有病的人員以及國家規(guī)定的人員進(jìn)場施工作業(yè)。 4、乙方在施工過程中若出現(xiàn)傷、殘、亡等事故，除由保險公司賠償金額外，其差額由甲、乙雙方均等承擔(dān)。 5、乙方施工人員的住宿、食堂及臨設(shè)由甲方提供，伙食、炊事工作由乙方自行安排，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 6、乙方必須派一名專職安全管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理，確保施工現(xiàn)場安全隱患控制在萌芽狀態(tài)。 六、保險約定： 乙方進(jìn)場人員必須全額辦理民工人身保險和意外保險，保險費(fèi)由甲、乙雙方各承擔(dān)總保險費(fèi)的50%。 七、勞務(wù)單價及計算方法： 1、勞務(wù)工資單價：按建筑面積計算：________平方米。大寫：_____平方米計價。(此價中不含稅) 注：若不適用塔吊施工，由甲方向乙方每平方米補(bǔ)__________元作為乙方的二次搬運(yùn)費(fèi)。 2、建筑面積計算約定：雙方約定按現(xiàn)行定額〔2009〕建筑工程建筑面積計算規(guī)范進(jìn)行計算，確定建筑面積，若因設(shè)計變更和業(yè)主要求出現(xiàn)工程增減時，費(fèi)用該增則增，該減則減。 八、保證金的約定： 1、本合同簽訂進(jìn)場15日內(nèi)，乙方向甲方支付履約保證金：________元，大寫_____。安全保證金：_______元，大寫：________。質(zhì)量保證金一個月內(nèi)乙方向甲方支付______元，大寫：________?？偙ＷC金：________元，大寫：________。(各項保證金若甲方使用，按農(nóng)村信用社貸款利率支付乙方資金利息，若雙方監(jiān)管則不計息)。 2、保證金的退還方法：當(dāng)該工程(五棟)基礎(chǔ)施工完畢時，退還保證的30%，五棟主體封頂時退還總保證金的30%，五棟完工時(不待竣工驗收)7日內(nèi)退還40%。十四、 補(bǔ)充條款： 發(fā)包人(公章)：承包人(公章)： 負(fù)責(zé)人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)： 身份證號碼：身份證號碼： 家庭住址：家庭住址： 聯(lián)系電話：聯(lián)系電話： 資金賬號：資金賬號：

建筑工程分包的哪些情形屬于違法

建筑工程分包是建筑工程中一種比較常見的方式，不管是分包給個人，還是分包給其它具有同樣業(yè)務(wù)的公司，其最終目的都是為了完成工程建設(shè)，但是，在這種分包的過程中經(jīng)常會有一些勞務(wù)糾紛事件的發(fā)生，那么今天就跟大家普及一下建筑工程分包的哪些情形屬于違法這個問題。一、常見的建筑工程分包勞務(wù)糾紛有哪些？1、總承包企業(yè)與專業(yè)施工企業(yè)不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)簽訂的勞務(wù)分包合同。這樣的合同，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規(guī)定，被認(rèn)定為無效合同。合同無效的處理：如果......

勞務(wù)分包企業(yè)無相應(yīng)資質(zhì)，合同是否具有法律效力

建設(shè)工程中的勞務(wù)分包，也稱勞務(wù)作業(yè)分包，是指施工總承包企業(yè)或者專業(yè)承包企業(yè)即勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人，將其承包工程的勞務(wù)作業(yè)部分分包給勞務(wù)承包企業(yè)即勞務(wù)作業(yè)承包人完成的活動。 勞務(wù)分包是施工總承包項下與專業(yè)工程分包相對應(yīng)的概念，勞務(wù)分包合同是基于建設(shè)工程施工合同派生出來的合同關(guān)系，在一個工程建設(shè)項目中，只有產(chǎn)生了建設(shè)工程施工合同后，才會有專業(yè)分包合同和勞務(wù)分包合同。因此，勞務(wù)分包合同本質(zhì)上屬于建設(shè)工程施工合同的一部分，其既不是勞動合同，也不是發(fā)包人和承包人之間的勞務(wù)關(guān)系......

勞務(wù)分包合同糾紛如何確定(勞務(wù)分包合同是否有效)

具體的糾紛處理方式： 1、總承包企業(yè)或?qū)I(yè)施工企業(yè)與不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)簽定的勞務(wù)分包合同。 這樣的合同，根據(jù)《最高人民法院若干審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規(guī)定被認(rèn)定為無效合同。合同無效后的處理：如果勞務(wù)分包企業(yè)提供勞務(wù)的工程合格，勞務(wù)分包企業(yè)依據(jù)《解《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件的適用法律問題的解釋》第2條的規(guī)定，請求勞務(wù)費(fèi)的應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒芍С?。如果僅僅因勞務(wù)分包企業(yè)提供的勞務(wù)質(zhì)量不合格引起的工程不合格，勞務(wù)分包企業(yè)請求勞務(wù)分包合同約定的勞......

勞務(wù)分包合同糾紛如何解決(無效的勞務(wù)分包合同怎么處理)

用工單位與勞務(wù)分包單位之間的合同爭議，不屬于用人單位和職工間的勞動爭議糾紛，而屬于民事合同關(guān)系，所以不能夠申請勞動仲裁，應(yīng)該通過法院訴訟途徑解決。 具體的糾紛處理方式： 1、總承包企業(yè)或?qū)I(yè)施工企業(yè)與不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)簽定的勞務(wù)分包合同。 這樣的合同，根據(jù)《最高人民法院若干審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規(guī)定被認(rèn)定為無效合同。合同無效后的處理：如果勞務(wù)分包企業(yè)提供勞務(wù)的工程合格，勞務(wù)分包企業(yè)依據(jù)《解《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件的適用法律問題......